装修合同范本【热】
在人们愈发重视契约的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编收集整理的装修合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
装修合同范本1甲方: 乙方:
经过甲乙双方多次协商,鉴于甲方对项目精装设计的要求和乙方设计师的设计理念与水平及艺术修养,甲乙双方本着公正、平等、互利、互让的原则,就别墅项目精装修工程设计委托乙方设计,主要达成如下合作合同,具体如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地址:
结构类型:
建筑面积:
二、乙方提供甲方的设计资料
为了本工程能够顺利进行,根据本工程的要求,特制定以下的设计流程:
1、施工现场的尺寸测量,与甲方进行必要的方案沟通;
2、绘制初步的平面布置方案;
3、与甲方进行平面方案的沟通,确认平面布置方案;
4、绘制客厅、餐厅、主卧主要空间的3D效果图(仅限三张);
5、与甲方再次进行立面方案的沟通,确定方案的色调、用材及灯光等;
6、主要空间方案确认后,进行工程的初步报价;
7、绘制一套详细的施工图,主要包括平面布置图、天花布置图、地面材质图灯具照明图、开关插座布置图、立面图、大样图,剖面图等;
8、与甲方确认所有的方案;
9、装订成册,甲乙双方各一份。
三、设计费支付方式
本工程总设计费元,设计费支付采取分阶段支付的方式,具体
支付时间如下:
1、合同签订后,甲方应先支付乙方设计费的35%作为启动资金,即 元×35%= 元;
2、乙方将一套完成的施工图装订成册及工程电子版文件交予甲方后,甲方须
在三个工作日内支付乙方设计费的60%,即 元×60%= 元;
3、工程基本竣工(即油漆工退场时),甲方须在三个工作日内支付乙方余下设计费的5%,即元×5%=元。
四、甲乙双方责权利
甲 方
1、甲方严格遵守国家及地方有关建设法律法规及规定;
2、甲方配合乙方协调相关专业协作关系,确保设计工作顺利进行,同时保证施工工作得以顺利实施;
3、甲方变更设计委托事项或提交的资料确保及时,避免造成乙方设计工作量加大;
4、甲方全程跟踪设计师的设计进度,及时对设计师出图进行签认,且实时配 合落实相关专业的配套设计,为乙方整体出图时间做好保障工作;
5、甲方严格按照本合同既定款项支付方式支付设计费用,逾期未支付或者延 缓支付造成乙方设计停滞等引起的工期延误责任由甲方自行承担;
6、甲方对乙方报送之图纸及时签认,并作出反馈,便于及时调整或修改;对 需要设计资质承担的设计任务的相关协调工作由甲方自行协调处理;
7、甲方为乙方驻现场设计师提供固定住所和办公地点,即食宿由甲方负责安 排并承担相应费用,保证基本生活需要;
8、甲方拥有本工程图纸及电子版文件的全部权利,对乙方未书面征得甲方认 可的情况下,以任何方式和理由向第三方传播等行为,甲方将保留追索权利。
乙 方
1、乙方严格遵守国家及地方有关建设法律法规及规定,并严格按照国家相关 设计规范进行设计;
2、乙方设计师必须充分与甲方配合,实时依据甲方做设计的要求进行调整,避免造成人力和精力的浪费;
3、乙方在甲方的支持性协调下,展开设计指导工作,负责指导、解答乙方在进行图纸制作过程中遇到的问题;并按时、按质、按量完成合同内容的图纸制作,若图纸有误或漏项造成施工上的困扰,由乙方设计师驻现场解决并协调;如若造成甲方重大损失应由乙方承担,赔偿甲方的损失,赔偿金额不能超过合同总设计费;
4、乙方在甲方的支持性协调下,展开设计监管和协调工作,负责组织相关专业施工单位图纸汇总会审至最终确定,相关专业包括但不限于水电、智能化、消防、空调等专业;
5、 乙方对绘制之图纸质量效果负责,对协调管理之专业图纸负协调管理责任;
6、乙方对绘制和协调管理之施工图纸及效果图等不得以任何方式、借口向第三方传播,如出于商业需要必须书面征得甲方同意后,方可进行商业宣传等市场操作;
7、乙方在完成阶段图纸设计并经过甲方审核确认后,应在三个工作日内申请设计费用支付,甲方将按照既定支付方式进行支付,如因乙方设计费用申请不及时造成款项支付顺延责任由乙方自行承担;
8、乙方负责协调并跟进相关专业单位施工图纸实际出图进度,确保按时提交图纸,不得影响现场施工及项目行政手续之办理工作。在协调相关专业单位图纸期间,乙方针对有协调难度的单位书面向甲方进行汇报,申请甲方的支持和协助,如未有书面申请,甲方默认为协调工作顺利;
9、乙方驻现场设计师服从甲方协调安排,如因个人情绪或者能力等情况不能满足现场需要,乙方按照甲方指令及时进行更换,确保施工顺利进行,反之,由乙方承担相应管理责任;
10、乙方驻现场设计师服从国家法律法规及地方治安管理条例,不得出现违法等行为,如因此而影响甲方在地方声誉,则乙方无条件全部接受甲方的经济处罚;
11、乙方有偿配合甲方做好本合同外的设计任务,确保项目设计工作顺利进行。
五、违约条款与责任
1、甲方在既定时间内及时支付乙方设计费用,否则视为违约;
2、乙方不服从甲方协调管理,有侮辱性言语或不能胜任者,必须按照甲方指
令及时进行调整,否则视为乙方违约;
3、违约之对方有单方解除本合同权利,有权要求对方承担违约实际发生的经济责任和损失;
六、其他
1、本合同为合作双方履约之基本,双方严格恪守并执行,如有异议,则本着精诚合作、共同发展及求大同存小衣的原则进行协商解决,如协商不成,双方议定有深圳市南山区人民法院起诉解决;
2、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力;本合同不含税。
甲方(代表签字盖章): 乙方(代表签字盖章):
办公地址: 办公地址:
联系电话: 联系电话:
传 真: 传 真:
邮 箱: 邮 箱:
开 户 行:
账 号:
日 期:日 期:
装修合同范本2每个公司在正式聘请员工后,都要签署用工装修用工合同,也就是类似于人们常说的劳动装修用工合同。装修用工合同的内容要根据双方的自愿,按照劳动法的标准进行签署。以下是一装饰公司用工装修用工合同,仅供参考。
导 ……此处隐藏23631个字……/p>
一工程质量保修范围和内容:
1、乙方在质量保修期内,按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等),但是经由双方协商需要乙方施工的,乙方必须积极配合维修,费用双方协商由责任方承担,但费用收取不能高于市场综合水平标准。
二.工程质量保修期:
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收,完善整改意见并正式移交甲方,在移交给业主之日起计算,保修期限为贰年。
三.保修金支付:
本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金,保修期满后,物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。
四.保修要求条款:
1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室,每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突,对业主提出的意见必须认真记录,按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。
2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月,作为维修高峰期,期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室,并每天到物业公司报到登记,以便出现业主招修时快速反应、即时处理。
3、维修高峰期过后,总包单位必须指定维修负责人,维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。
4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当2小时内到达事故现场抢修。
5、接到维修通知后,施工单位必须实行第一时间先检查维修,后论责任的服务原则
6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格,由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费,以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除,但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后,乙方应在一周内按此发生费用补充保修金,否则另加收此发生费用的50%作为违约金,此费用直接从保修金中扣除。
7.由乙方的施工质量原因,导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。
8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作,乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付,否则甲方加15%的罚款从保修金中直接扣除,并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金,否则另加收此发生费用的50%作为违约金,此费用直接从保修金中扣除。
9.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修施工。
10.在维修高峰期过后,施工单位建立回访制度,即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起,进行一次对业主的上门回访,及时了解业主的使用情况,发现问题及时登记处理,从而提高客户满意度。回访时要制定填写《工程回访登记表》(表格参考下表),填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案。施工单位若没有按以上要求进行回访,则一次罚款¥1000元。
11、对每一次维修完毕后,施工单位必须填写《工程维修记录表》(表格参考下表),同时交一份给业主及管理处保留备案。
工程回访记录表
工程名称 业主房号 维修单位 合同编号 回访日期 交付时间 质量等级 回访方式 回访情况及问题:
回访人: 年 月 日 业主/用户意见:
签章(或记录) 年 月 日 问题的原因及责任:
质量部门: 年 月 日 处理意见:
施工单位、物业、甲方负责人: 年 月 日
装修合同范本15合同编号:xxxxxx
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下:
第一条所购装饰材料基本情况:
第二条质量标准:乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求,乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条供货:
供货方式为:
供货时间:xxxxxxxx;
供货地点:xxxxxxxx。
第四条安装:安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的,安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》,《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由乙方承担,甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第五条付款方式及时间:双方约定以协商的方式支付价款。签订本合同时,甲方支付(定金/预付款)xxxx元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款。
第六条违约责任:
(一)乙方违约责任:
1、石膏板、轻钢龙骨、大芯板、隔音棉、腻子粉、乳胶漆等经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,乙方应无条件换、退货,或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为xxxx年,乙方负责免费修理;
2、乙方迟延交货的,每日应向甲方支付迟延部分价款xxxx%的违约金;迟延交货超过xxxx日的,除支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
(二)甲方违约责任:
1、甲方迟延提货的,每日应向乙方支付迟延部分价款xx%的违约金;
2、甲方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给乙方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。
第七条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项:xxxxxxxx。
第九条
担的责任,仍以本合同为准。
甲方(章):
委托代理人:
联系电话:
签订时间:
乙方(章):
委托代理人:
联系电话:
签订地点: