工程材料合同
随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的工程材料合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程材料合同1合同编号：
需方：工程有限公司以下简称甲方
供方：有限公司以下简称乙方
甲方因工程施工需要，将重庆**职业工程技术学院工程中的部分地方材料承包给乙方供应，向乙方采购碎石、河沙材料，现甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利协商一致的原则，就采购事项及相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守；
第一条：甲方要求乙方供应材料及单价。
第二条乙方向甲方提供企业资质等相关报告及相关产品的产品质量证明书。
第三条、质量要求，技术标准：
乙方所供给甲方的材料达到相关产品质量验收规范要求，并复检合格，乙方提供的产品应满足环境及职业健康标准要求。
第四条甲方对提供的产品如存在质量问题，乙方承诺在24小时内到甲方现场进行处理，并承担因该批材料质量问题产生的相关费用损失；
第五条交货方式、地点：
乙方按要求将所供材料运至甲方指定地点：甲方指派为材料员验收人员签字，作为乙方供货结算依据；
第六条、运输方式及到达站（港）和费用承担：
由乙方方采取任何方式运输，运费由乙方方承担，由乙方负责材料运输途中到达甲方指定地点进行卸货过程前的所有运输安全，并承担一切法律和经济责任。
第七条检验标准、方法、地点、及提出异议期限：
双方合同约定与相关行业标准在指定地点进行验收。如有异议甲方应在3日内向乙方提出，乙方承诺在2日内给予解决和答复；
第8条质量要求：
乙方提供的货物必须达到规范要求，如超出规范要求甲方有权拒绝，由此造成的损失由乙方承担。
第九条结算方式、时间和地点：
本材料款采用转账支付，乙方向甲方提供结算报表，交工程项目部及公司审核合格后方进入结算支付；
第10条付款方式：
办理好支付程序后由项目部转账支付，每月结算次月付款80%，结算月不足30万的次月不付款将转到下月结算支付。
第11条违约责任：有下列情形之一视为违约：
1、单方无故终止合同；
2、乙方在非不可抗力因数的情况外货物逾期交付造成甲方工期延后；3、甲方未按合同履行付款义务；
4、其他应依法确认为违约责任的行为。甲、乙双方约定：违约方补偿守约方违约责任金给乙方造成的直接经济损失，给甲方造成的停工待料窝工损失加延期损失；
第十二条本合同争议的解决方式：
本合同在履约过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的甲乙双方同意向工程所在地人民法院起诉。
第13条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，或者依照国家法律法规政策处理；
第14条补充条款：
1、乙方必须依据甲方的要求，按时按量提供材料，运输材料时要以施工管理人员批准的材料计划单为运输供货依据，结算时提供材料计划单、供货单、入库单经审查无误，方能办理结算支付事宜；
2、乙方材料进场必须由甲方相关材料人员进行收方确认后在指定地点卸货，如没有甲方人员监督检验卸货，乙方不得要求计量。
3、甲方现场项目经理及公司相关人员有权随时要求对材料数量、质量进行抽检，乙方必须积极配合，方量偏差超过1%时，前期所有款项按抽检比例统一结算；
4、若发现乙方供相关货人员与甲方收货人员弄虚作假虚报或谎报方量乙方无权要求支付前期供应的材料款项，并按乙方违约处理，自动解除合同，乙方无权要求任何费用补偿，并赔偿甲方5万元的损失；
5、乙方必须积极配合按甲方要求时间供货，如果累计3次未按甲方要求时间供货（通过协商甲方同意的除外），甲方有权认为乙方供货能力有限，有权将本合同材料部分或者全部交由其他供应方供应，乙方不得干涉和要求其他任何费用补偿，前期的材料款按约定期支付且单价按0.9系数结算。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执两份具有同等法律效力。
以下无正文
需方（甲方）：供方：（乙方）
地址：地址:
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行开户银行
账号：账号：
合同订立时间：
合同订立地：
工程材料合同2甲方：
乙方：
为了明确双方方责任，权利和义务，确保该工程按时保质保量完工，经双方共同协商达成一致，特签定以下合同，望双方共同遵守执行。
一、承包形式及内容：
1、承包形式：包运输、包质量、包安全、包装卸。
2、承包内容：沙石料供应与运输，产品必须送检合格。
3、承包价格：细砂子运到现场每m0。48元含所须运费。乙方将机砖运之现场后必须按甲方指定地对方整齐，提供运输发票（油票）。
二、付款方式：
每供应到四十万块时，付款一次，在七个工作日内，因甲方资金不到位时不能停止供应，乙方有义务协助甲方向建设方催要进度款。
三、其他约定事项：
1、乙方必须保证甲方每天所须砖量，不得以任何理由耽误甲方工期，如因砖的供应不组导致工地停工，甲方有权对乙方进行处罚，（每耽误一天罚款壹万元）。
2、机砖单价以每周市场价格做以调整，（随行就市）。
四、本合同自甲、乙双方签字之日起生效，工完账清后自己作废，施工期间，如乙方不按合同规定要求实施，甲方有权终止合同，（因合同终止所产生的一切经济损失由乙方负责）。
五、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程材料合同3甲方：
乙方：
因甲方建设工程的需要，转包给乙方不锈钢及铝门窗制作安装，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、单价____，此单价为：由乙方材料订货、采购、加工制作、安装，按门窗验收规范所需资料交齐并保证验收合格交符使用。
二、质量及规格：乙方所供应的原材料的质量和规格必须符合业主、监理、甲方以待殊门窗技术规范要求，乙方不得擅自变更料源、规格、质量;对于不符合要求的材料，甲方有权拒收， ……此处隐藏10947个字……关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；
4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条：违约责任
1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚；
2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；
3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行处罚。
第五条：争议的解决
双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：
1）仲裁机构申请仲裁；
2）向当事人所在地法院起诉。
第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条：合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。
本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。
甲方（盖章） 乙方（盖章）：
地址： 地址：
电话： 电话：
签约代表： 签约代表：
签约日期：
工程材料合同14供方：________________
需方：________________
需供双方以《中华人民共和国民法典》为基本准则，本着公开、平等、互惠、互利的原则、为明确供、需双方利益、责任与权益，经双方友好充分协商订立合同，以便合同双方共同遵：
1、工程名称：_________________
2、工程地址：_________________
一、合同总价
本公司订购产品，单价为_______元，共______套，合计人民币总金额为_______元，如果实际情况发生变动按实际调整。
二、付款方式和结算方式
1、合同签订后天内需要支付合同总金额的预付款，货到施工现场需方支付合同金额____%货款。
2、安装完毕，经需方及监理验收合格后，需方供方把所有钥匙交给需方自行保管。
四、产品交货安装
1、交货时间：供方在接到需方书面后下货并安装，并在____天内安装完毕，相关费用由供方自理。
2、在供方安装过程中，需方应同施工单位协调供电力、堆放场地、安装后的修补、产品的保护。
3、供方在安装中要做好施工全过程的成品半成品的保护工作，以免施工单位造成损失，并要及时与施工单位协调好各方面关系。
五、验收标准方法
1、按生产要求验收，验收时需供双方及施工单位在场。
2、所有产品进行核对无误后，并填写验收交接单。
六、双方责任：
1、需方责任：
1)需方向供方下达生产书面通知时，应向供方提供详细的窗洞尺寸，洞口尺寸应符合国家规范，并经双方盖章认可后作为合同附件;
2)需方应提供干燥场所存放成品，并提供现场安装所需的水、电、照明;
3)需方应按合同规定向供方付款。
2、供方责任：
1)供方按合同要求，按时交货、安装;
2)双方责任;对于不可预见因素及影响双方工期的因素均以书面形式及时通知对方;
3)合同双方互有书面相互通知的义务，接到通知的乙方应及时向对方反馈已收到的信息。
七、违约责任
1.需方工期延长造成合同推迟履行的，供方不承担以上条款责任。
2、需方不能按合同约定的付款时间支付货款的，每天按合同总价的____‰向供方支付逾期付款违约金，需方超过合同约定的付款时间30天仍未履行付款的义务的，供方有权单方解除本合同，并要求需方支付货款总额____%的违约金。
八、其他
1、本协议由双方代表签字盖章后生效，双方本着有好的互利的原则认真履行协议款到工程保值期满，结清所有款项后，自然生效
2、法人代表、签约代表及现场管理的变更，并不影响需供双方遵守本合同。
3、全合同一式____份，需供双方各执____份。
4、若本合同发生的纠纷，由需供双方协调解决，经协商无法达成一致，可提交供方所在地人民法院解决。
5、若本协议有后续的补充说明附件，与本协议有同等法律效力。
6、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程材料合同15供方：______________
需方：______________
本合同由______与____________，就乙方采购甲方的___________达成以下协议：
一、产品采购：
乙方同意向甲方采购产品____________。
二、产品质量：
甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
三、地板砖：60×60，_______元/张×23000张=575000元木工板：2870×120元/张=344400元
油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元
合计：壹佰叁拾陆万伍仟元整
四、货款支付：
乙方在收到甲方全部货物后，向甲方支付_________%的货款总额，于7月15日前支付完所有材料款。
收款单位：____________________
开户行：________________________
账号：________________________
五、交货时间：_____年___月__日前。
六、违约解决：
1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
乙方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
