工程资料合同

工程资料合同

随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的工程资料合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程名称：_______

甲方：_______

乙方：_______

依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，结合本工程安装特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，同意订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：_______安装工程。

2、承包范围和形式：钢结构安装(整体)

3、工程建筑面积：约2600㎡(以实际平米数为准)

4、安装费：25元/㎡2600元=65000元

5、进场施工前乙方必须办理好安装施工许可证，以及施工人员保险手续，否则因此造成的一切责任由乙方自行承担。

二、施工细则

1、安全责任

施工期间乙方需严格执行安全施工操作规范及质量要求，全面负责施工安全责任，应违反安全施工操作规范及质量要求所引起的人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。

2、工期要求

根据双方协商，本工程工期为20天(20__年11月23日至20年12月13日)，乙方需按时保证本工程如期竣工。如按期无法完工，每延期一天扣除安装工费500元。

3、现场管理

施工人员在施工期间不许酗酒，出入施工现场必须带安全帽，施工中必须系安全带，如有酗酒现象，每发现一次扣除安装工费500元

三、付款方式：

钢结构主体完工附20%的工程款，封顶完毕付30%的工程款，竣工验收完毕，全部合格后付清全部工程款。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：________

_法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程合同风险管理是监理工程师考试《合同管理》科目的考点。下面是小编为大家带来的关于工程合同风险管理的知识，欢迎阅读。

1.风险管理的任务

(1)识别与评估风险。

(2)制定风险处置对策和风险管理预算。

(3)制定落实风险管理措施。

(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。

2.承包人承包工程的主要风险(单选)P196

(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。

(2)发包人资信风险。

(3)外界环境的风险。

(4)合同风险。

3.工程合同担保方式

担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。

4.履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺。

5.业主应当在签订工程承包合同时，向承包商提交支付担保，担保金额应当与承包商履约担保的金额相等。(单选题)

6.工程合同的风险处置措施主要有4种:

(1)风险回避 (2)风险控制 (3)风险转移 (4)风险保留

7.承包人风险管理的主要内容

(1)合同签订前对风险做全面分析和预测。

(2)对风险采取有效的对策和计划。

(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效控制。

甲方(全称)：____ (以下简称甲方)

乙方(全称)：____ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，双方就工程资料合作事项协商一致，订立本合同，双方应严格执行。

第一条 工程概况及委托工作内容

1、工程名称：____

2、工程地点：____

第二条 合同价款

本合同价款为月工资：____元/月(人民币)、大写：________元。

第三条 甲方的权利及义务

1、负责提供施工图纸一套，现场档案柜、办公桌。

2、负责解决因施工中存在或发生的技术问题造成的资料拒签问题。

3、负责施工日记的编写。

4、甲方有权检查乙方资料完整情况，有权要求乙方就资料方面给予及时配合。

5、甲方负责取送样所需各种费用。

第四条 乙方的权利和义务

1、乙方负责委托资料的整理装订和送样，最终交付四套资料。

2、乙方应及时完成资料，保证不因资料问题影响施工及结算。

3、乙方应及时了解工地施工情况，及时配合有关部门的资料检查。

4、乙方应保证资料合格能达到交付(因施工、试验等其他原因除外)，甲方视情况给予处罚。

5、乙方有权要求甲方提供必要的资料，乙方即时进行材料试验。

6、卫生打扫：办公区从三楼楼梯到四楼走廊及五楼走廊和会议室的清理打扫、日期按四楼走廊墙上张贴日期进行打扫及清理，按日期每天下午下班前打扫完毕。

第五条 合同的生效与终止

本合同经甲乙双方签字盖章后生效;在完成委托工作内容并结清工资后，合同即宣告终止。

第六条 合同未尽事项，双方协商解决。

第七条 本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

一、承包事项： 平顶山飞宇国际汽贸城 9#楼及室外管网道路 工程技术资料

二、承包方式：

1平米包干，元/m2，总建筑面积为： 6700 m2，价款为 ……此处隐藏8607个字……p>

2、工程地址：________________

3、工程类型：________________

二、内业资料承包范围：

1、负责本工程的土建内业资料编制及整理工作(不包括水电及安全)。

2、协助办理工程验收事项。

三、承包单位：

1、内业资料及整理费用按月计算，每月 ________________元人民币(按26天计算)

2、工程竣工资料归档另行计算。

四、付款方式：

1、每月的10日甲方将上月工资以现金的形式支付给乙方。(本月支付上月)

五、内业资料编制标准：

1、严格执行建筑工程质量验收统一标准(________________)、建设工程文件归档整理规范(________________)及福建省工程建设标准________________。

2、执行城市档案馆资料归档的要求。

六、甲方的工作：

1、负责办理工程前期开工备案手续

2、提供现场办公场所，做好一间单独资料室，

3、提供所需的办公用品(包括资料柜、电脑、复印机、打印机、复印纸、耗材及编制资料需要的办公用品)。(乙方在工程完工后需如数退还甲方)

4、甲方应负责同建设单位、监理单位、质量安全监督站等相关单位的沟通，疏理工作。

5、提供乙方驻现场人员吃、住及享受同项目管理人员的一切待遇;电话补贴 ________________元/月，因工出差车费的如实报销。(需按标准提供合法有效票据)

七、乙方的工作：

1、派壹人驻现场，必须服从项目部管理。

2、遵守项目部及业主的各项规章制度。

3、负责配合工程前期开工备案办理手续及资料收集。

4、按工程进度及时整理工程各道工序的报验手续并报送监理单位。

5、负责整理工程质量方面的相关资料，包括基础验槽、基础验收、主体验收、工程初验(四统表手续完善)、材料送检等。

6、如遇到质量、安全检查时负责土建内业资料通过相关职能部门的审查。

7、工程初验完后，配合相关单位办理工程验收、备案手续。

8、所有资料电子档及纸质资料竣工后都必须交甲方保管。

八、制度与权利：

1、乙方应按工程进度及时报送每份相关资料;如技术内业资料发现有错误的由乙方自行解决。

2、如质量保证资料不完善由于甲方原因造成的则由甲方自行解决。

3、如内业技术资料编制完善、及时报送监理单位而监理单位相关人员不签字，属甲方原因则由甲方协调解决。

4、甲方应按付款要求中的规定，每个月及时支付乙方费用，若拒付超过半个月乙方有权停止工作。

5、乙方应严格遵守项目管理制度，如日常有遇到急事无法准时到岗，应需向项目负责人请假，经批假后方可休假。

6、以下条款希甲乙双方共同遵守，如有争议双方协商解决，如协商不成甲乙双方均可向当地法院提起诉讼。

九、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

自双方签字盖章后生效，在工程施工完毕、内业资料整理完善移交甲方后失效。

甲方：________________(签字) 乙方：________________(签字)

联系电话：________________ 联系电话：________________

日期： ________________日期：________________

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规，经平等自愿协商，签定本合同，确定劳动关系，共同信守本合同条款。

一、工作内容：

图纸所设计的工程内容。

二、甲方责任：

1、甲方为乙方提供一套完整的施工图纸及相应的办公设备。

2、甲方对乙方的工作应予以协助和配合并有权对乙方的工作质量和进度进行监督检查。

三、乙方责任：

1、乙方应服从甲方的统一管理并接受甲方的考核，乙方在施工中应严格按照国家规范，施工图纸和有关部门的施工规范进行施工和工作验收，对工作质量进行科学管理，规范操作并及时和项目其它组成人员紧密联系，认真对本项目部出现的有关质量方面的意见和问题及时提出纠正，防止返工式质量问题的发生。

2、乙方必须服从甲方管理，按施工进度及时完成并接受上级主管部门

对施工现场的检查及提出的要求。

四、工资结算及付款方式：

乙方工资：试用期为一个月，月薪5000元，试用期满6000元/月。

五、争议解决方式：

①双方协商解决。

②法院诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

____年_____月_____日____年_____月_____日

工程合同争议的解决

1.仲裁的概念

合同争议的仲裁是指发生合同争议时，合同双方当事人根据书面仲裁协议，向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决，从而解决合同纠纷的法律制度。

2.仲裁的特征

(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构，这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。

(2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼，但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。

(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。

(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。

(5)仲裁员和调解人的地位不同。

3.合同争议仲裁的基本原则

(1)以事实为根据，以法律为准绳原则。

(2)先行调解原则。

(3)保障当事人平等地行使权利原则。

(4)自治原则。

(5)一次裁决原则。

(6)独立仲裁原则。

4.仲裁协议

合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款)，是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款，也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。

5.合同诉讼的基本原则

(1) 人民法院依法独立审判的原则。

(2)以事实为根据，以法律为准绳的原则。

(3)当事人诉讼权利平等的原则。

(4)根据自愿和合法进行调解的原则。

(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。

(6)审判监督原则。

(7)使用本民族语言文字诉讼的原则。

(8)审判实行辩论制度。