脚手架承包合同 15篇
在当今不断发展的世界,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编整理的脚手架承包合同 ,欢迎大家分享。
脚手架承包合同 1甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方因施工任务需要,将同安工业集中区全和光电通用厂房11标段(11-A10、A11、A12、A13)工程外脚手架分项工程委托乙方以包工包料方式承包。为了保证施工质量、安全和进度顺利进行,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致后,订立以下合同,以资共同遵守执行:
一、工程概况:
同安工业集中区全和光电通用厂房11标段(11-A10、A11、A12、A13)四栋。建筑面积约38600 m2,一层层高5.0m。2层以上均为标准层,层高4.2m。外架11-A10采用悬挑式双排钢管脚手架,11-A11、A12、A13采用落地式双排钢管脚手架。悬挑架的支架采用工字钢。
二、承包内容:
1、脚手架搭设、拆除、铺脚手板、挂安全网(含挑网、挑架)、踢脚挡板、连墙件预埋、连墙件割掉并拆除、材料进出场、堆码、场内运输。
2、塔吊卸料平台搭设、拆除;楼层临边安全护栏搭设、拆除;基础四周钢管围护栏搭设、拆除;主体结构施工期间楼梯梯井栏杆搭设、拆除;井架到各楼层的通道架搭设、拆除、楼板加固。
3、钢筋制作棚搭设、拆除;砼搅拌机和砂浆机防砸棚搭设、拆除;人货电梯底层入口防护棚搭设、拆除;底层安全通道搭设、拆除。
三、施工工期:
确保外架搭设超过工程主体工作面不小于1.5米。外架使用期限:4个月。超期甲方按市场上钢管、扣件租赁费支付乙方。
乙方应按每月项目部进度计划施工,如有延误,每延误一天罚款人民币1000元。
四、质量要求:
1、外架搭设必须严格按照《全和光电通用厂房外脚手架施工方案》、施工规范要求和福建省、厦门市的相关规定执行。质量达到合格。如达不到质量要求,甲方有权责令乙方返工,若经返工的仍达不到要求,甲方可另行安排其他班组进行施工。经返工费用(包括由此引起的其他工种的返工费用)均由乙方承担,并承担由此引起的工期延误的责任及甲方与建设单位签订施工合同中所承担的一切经济损失。
2、每层每段的外架拆除应经甲方现场施工管理人员同意后方可进行。
五、承包单价:
按外墙面积每平方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元整)(承包单价包括钢管、扣件、安全网、脚手板、连墙点材料、斜拉用的钢丝绳、人工费、建工劳务税、工人加班的赶工费用等)。乙方应提供总额的70%的材料发票,其余30%计取1.5%建工劳务费。
六、付款方式及工人工资发放办法:
1、乙方自进场施工后按月按实际完成工程量 60%预结工程款,剩余款额在外架拆除后一个月内付清。
2、乙方工人进场应及时造花名册及身份证复印件报送项目部存档。乙方在与甲方结算工资时应及时发放工人工资,施工期间乙方必须由项目部监督当月工人工资发放情况,以免造成工人情绪低落,影响工程质量、进度及安全。否则项目部将采取相应的措施,并扣留乙方的工程款,直接发放工人工资。如因工人工资问题引起工人到有关单位投诉的,乙方负全部责任,并对承包组长采取每次罚款人民币1000元。
七、甲方责任
1、提供住宿,提供垂直运输;但拆架时乙方应采用人工向下传送钢管。
2、进行技术交底和安全交底。
3、对施工质量进行监督、检查。
八、乙方责任
1、编制外脚手架的搭设、拆除方案,并报甲方审批后实施。
2、乙方应高度注意安全生产、文明施工,作好每日上班前的安全交底,落实安全防范措施。不违章指挥、不强令工人冒险作业,否则由此造成的安全事故由乙方负全责。
3、乙方招收的工人要持“三证”(身份证、暂住证、婚检证)方可进入工地,对进场人员要组织学习项目部规定的相关条款,并与工人进行签订劳动合同。如证件不齐或未签订劳动合同所产生的一切责任及经济损失均由乙方自负。
4、乙方应具备2名以上能独挡一面的技术管理人员跟班作业,并住工地现场,组长或带班技术人员应准时参加工地的工程例会,不得迟到早退,违者每人次罚款人民币100元。
5、钢管拆除时严禁从高处往下扔。如有违反给予每次罚款人民币500元。
6、服从项目部对生活区、作业区的文明施工管理制度。严禁在工地打架、斗欧,如有发生,按500元/次予以罚款。严禁酒后作业、严禁穿“三鞋”和使用“三炉”。违反给予每人次罚款人民币100元。
7、电气线路统一由电工布设,严禁私拉乱接电线。宿舍内床铺由项目部统一搭设,严禁自钉“包厢”,违反者给予每次罚款人民币100元,并承担所发生的一切责任。
8、乙方工人若违章作业,未正确使用个人防护用品而造成安全隐患、事故,一切均由乙方自行负责。不戴安全帽给予每人次罚款人民币20元。
九、本合同一式贰份。
甲方壹份,乙方壹份,经双方签字(盖章)起生效,至协议条款履行完毕后终止。本合同在执行中若发生异议,解释权归属甲方。本合同未尽事宜,双方另行磋商。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
年 月 日
脚手架承包合同 2甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
为了明确双方的权利和义务,依照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定,特签定本施工合同。
第一条 工程项目、地点及承包范围
1.1工程项目:
1.2工程地点:
1.3承包范围:外墙钢管脚手架搭设(包括安全网)以及地下室基坑周边及施工现场钢管围护(包括各种配件、辅助材料)、安装、包括使用期间的日常维护、拆除、装卸、场内外搬运以及所需要的全部工作。
1.4承包方式:按本合同第一条1.3承包范围内容实行合同单价包干,即包工、包料,工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完成本合同范围内全部内容所需要的各项费用。
第二条 合同综合单价及暂定总价
2.1合同综合单价:
2.1.1外墙钢管脚手架搭设(包括安全网、主楼二层工字钢悬挑、七层一道钢丝绳卸荷,每三层一道竹跳板铺设,工字钢焊接、割除甲方负责),按使用工期13个月计算,每平方米综合单价人民币 元整(¥ 元),使用期超出上述约定,每天增加 元/㎡。备注:计量方 ……此处隐藏15360个字……赔损失。
2、乙方人员进场时,甲方提供食宿安排,费用乙方自理。
3、乙方在搭设脚手架前,甲方应组织人员进行技术交底,并提供本项目一份图纸。
4、甲方内支撑所需钢管、扣件的规格、尺寸、数量应提前3天书面通知乙方。如规格不符合经乙方同意可以截切。若劳务公司施工人员擅自截切钢管,甲方有义务对双方进行调解,但不承担损失。
5、甲方高压电线防护、围墙等需用乙方钢管、扣件、毛竹的,围墙、高压电线防护,根据实际用料用工由双方协商另外计费。合同范围外甲方先签证后使用。
6、地下室回土前,地下室内支撑所需钢管、扣件应清理完毕并运至地面分类归堆整齐(钢管上不得有未拆除的扣件),正负零以上每层木工支撑拆除后,乙方负责把楼面钢管、扣件应及时清理干净运到地面分类归堆整齐,如有缺损,由甲方协调施工班组协助乙方处理问题,但不承担费用。
7、在脚手架搭设、拆除过程中,甲方吊机等设备应根据实际情况提供乙方使用,不得借故推拖。如甲方吊机在拆架前已拆除,甲方另外支付乙方人工传递费用2元/m2(按双方结算面积)。
8、因甲方改、砸、动等原因造成乙方外架既五口四临边防护等质量隐患乙方以书面形式通知甲方,在不改正的前提下产生的一切后果由甲方负责,与乙方无关。
9、甲方负责外架基础周边硬化到位,并回填土到正负零和提供垫木版。硬化没到位及回填土没有到正负零,以书面形式提出要求数据,后期产生的事宜由双方协商。
10、甲方施工工地四周必须建设围墙,如果不建围墙,乙方可以拒绝提供材料。
11、未经乙方书面授权同意,乙方工人擅自向甲方借支,乙方不予认可,由甲方负责。
第九条违约责任及争议解决
甲乙双方如发生争议协商解决,协商不成,可通过诉讼途径解决,管辖地为原告住所地有管辖权的人民法院。
第十条其他
1、本合同从甲、乙双方代表人签字盖章之日起生效,合同条款全部实施后失效,若甲方和业主总包合同解除,则该合同同时失效,若在中途甲方和业主总包合同解除,则赔偿乙方因此造成的一切损失。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字、盖章之日生效,所有帐目结清后自行失效。
第十一条附则
合同的图纸及双方另行协商签订的补充协议等亦是本合同不可分离的一部分。
甲方:________________乙方:________________
甲方代表:________________乙方代表:________________
________年_________月_________日________年_________月_________日
脚手架承包合同 15发包方(甲方):(以下简称甲方)
发包方(乙方):(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方和乙方责、权、利及保证工程顺利进行,双方本着互利互助的原则,经双方协商一致,签订以下合同。
一、承包范围
1、乙方负责工程外毛竹脚手架的绑扎、围网、竹笆及架体拉结连墙和拆除工作的一切材料。
2、乙方负责施工现场搅拌机、卷扬机、吊篮前的防护和楼梯口安全通道及扶手护棚。
3、乙方未塔设架体前,甲方必须将外架基础及垫木、排水等基础工作做好。
二、承包性质:毛竹脚手架,包工包料。
三、承包期限
1、脚手架使用期限自________年____月____日至________年____月____日。从材料进场到材料全部退完为整个总工期。
2、乙方必须按甲方规定的承包时间绑扎结束,保障施工工期进度,如因乙方原因导致期限延长,脚手架使用期限延长,按延长时间(网、竹笆)的市场租赁价格付给甲方。
3、如因甲方特殊情况停工或其他原因导致期限延长,超出期限工期,甲方必须按(网、竹笆)的市场租赁价格付给乙方。
四、材料管理
1、甲方必须提供乙方安全、方便的材料堆放场地。
2、甲方必须提供因乙方施工需要的机械的设备和电源。
3、乙方材料进入施工现场,由乙方自行保管所进场材料,自行做好防偷防盗工作,丢失所有材料由乙方自行负责。
4、外架拆除过程中,乙方每天做到工完,料尽、场地清,剩余的材料及时归堆入库。
五、结算方式
层数付款金额
1、按工程进度付款,以此类推;余款清场后个月付清。
2、甲方违约,乙方有权停止操作,或拒绝拆除架子,责任由甲方负责。
六、本工程按实际建筑面积计算,按元/m2,此工程所有架子工程安全防护等相关内容一切由乙方包工包料,此工程结算方式:一次性包定,不作任何调整。工程完工按图纸建筑总说明图上所示建筑面积:(注:每超出一个月递增元m2,以此类推。)
七、违约责任
1、甲方没按工程进度付款,乙方有权拒绝绑扎和拆除架子。
2、乙方的搭设进度跟不上,造成甲方延误工期,责任由乙方负责。
3、乙方按甲方规定时间内搭设、拆除架子。
4、甲、乙双方如单方面终止合同,违约一方将承担另一方所有经济损失。
八、安全及质量要求
1、乙方在施工期内必须严格遵守国家级主管理部门有关安全生产的政策、法令、法规及条例。严格遵守甲方的各项规章制度,做到安全生产、文明施工、规范操作、持证上岗,乙方在整个工程施工过程中,如发生安全事故一切经济损失均由乙方自行负责,与甲方无关。
2、劳务承包人施工开始前,所有在此项目施工操作人员,劳务公司必须负责,为从事危险作业的作业的职工办理意外伤害保险。
3、乙方承包甲方毛竹架必须根据jgj59-99《建筑施工安全检查标准》和合建管安[]12号文件安全质量要求以及新规范、新标准进行施工。
4、甲方验收架子合格后给乙方签证(应按层数或分期验收)。发现问题立即整改,特殊情况反工,甲乙双方协商解决。
5、架子基础必须由甲方夯实平整,出现基础下沉造成乙方返工或其他经济损失由甲方负责。
九、解决方式
本合同履行期间,发生争议由双方协商解决,协商不成:
1、向所在地劳动仲裁委员会申请仲裁;
2、向所在地人民法院起诉。
十、本合同未尽事宜
1、按《中华人民共和国合同法》及有关规定,双方协商补充条款与本合同具有同行效力。
2、本合同一式两份,双方各持一份,签字生效。
备注:
甲方:
法人代表:
委托代理:
单位地址:
电话:
开户银行:
账号:
乙方:
法人代表:
委托代理:
单位地址:
电话:
开户银行:
账号: